钢结构施工合同第一部分
建设方（以下简称甲方）：
发包方（以下简称乙方）：
根据《民法典》和相关规定，为明确双方在签订合同过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
1.钢结构工程概述
（1）项目名称：
（2）项目地点：
（3）工程范围及内容：该建筑为_______跨度钢结构厂房，规格为：长度_______米、宽度_______米、檐高_______米，按图纸施工。
（4）外包建筑面积：_______平方米。
2. 施工日期
（1）起始日期：_____年___月___日；
（2）竣工日期：_____年___月___日；
（3）合同期总日历天数为_________天。
3、工程合同价款及结算
（1）本合同总造价经双方协商一致后，任何一方不得擅自更改，但如有图纸变更或本工程面积增加、减少时，可以以工程联系单形式进行调整，并将调整后的金额以书面形式通知对方。
（2）本合同签订后，甲方应支付预付款______%（人民币______元）作为合同押金及材料准备费。乙方交付钢材时，甲方应支付本工程合同总价______%（人民币______元）__元作为工程进度款。乙方彩钢板进场后，甲方支付本工程合同总价______%共计人民币______元作为工程进度款。工程安装验收合格后，甲方支付本工程合同总价______%的工程费共计人民币______元作为工程款。
（3）工程竣工验收合格后，甲方方可使用工程，未经甲方同意擅自使用工程或者在工程竣工验收前提前使用的，视为工程已经验收合格。
（4）甲方未及时支付工程款，从而影响工程进度，造成乙方停工、怠工损失的，甲方应承担相应的经济损失，并向乙方支付所欠金额3%的违约金。
（5）本合同工程款结算方式为：____________。
4. 质量标准
工程质量标准：质量标准评定依据国家或行业质量检测评定标准。
五、甲方的义务和责任
（1）乙方进场前完成全部施工手续并提供乙方；
（2）协助乙方协调施工过程中的各种关系；
（3）提供施工所需的水、电。
六、乙方的义务和责任
（1）乙方应严格按照合同条款及设计图纸的要求采购材料、提供材质证明钢结构工程施工合同，并按照相应标准加工、制作，如不遵守，甲方有权要求整改或作出相应的经济补偿；
（2）施工过程中，乙方应文明施工；
（3）施工期间发生的一切事故，由乙方全部责任。
七、安全责任
乙方进场后，必须严格按照操作规程及相关施工安全规范进行施工，严禁违章施工。如因违反规定施工或施工质量不符合要求而发生安全事故，一切经济损失和责任由乙方承担。
8. 材料提供
工程所需材料及装饰材料，须先以书面形式报甲方，并附合格证及检测报告，按工程管理规定要求，经监理、甲方认可、签字盖章后，方可在工程中使用。
九、项目验收
（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明书及有关规范施工，保证施工质量。如因施工失误造成质量要求不合格，甲方须及时报告。乙方保证质量，负责返工、修复，并承担一切费用。如因乙方原因造成屋面漏水等质量问题，乙方免费保修一年（本工程须经甲方人员检查验收或甲方报质监站验收合格）。
（2）甲方依据施工图纸、说明书及国家有关规定进行验收，乙方在竣工前提交交接通知，甲方在接到通知后五日内组织人员进行验收，并签署验收合格证明，甲方逾期不验收的，按验收合格的原则进行检查、发证。（工程竣工验收合格后，甲方方可使用，竣工验收前甲方擅自使用的，视为工程已通过竣工验收）。
10. 维护期
承包人应当依照法律、行政法规和国家关于工程质量保证的有关规定，在工程竣工验收前与发包人签订质量保证合同，对交付发包人在质量保证期内的工程承担质量保证责任。
保修期限为：______年___月___日—______年___月___日。
十一、违约责任
（1）由于承包人的过错，造成工程质量未达到约定的质量标准，承包人应当承担返工或者加固措施所产生的全部费用；
（2）因承包人过错造成工期延误的，承包人应当按照每日工程总造价的万分之三向发包人赔偿；
（3）发包人未按照合同的约定支付工程款（进度款），双方又不能就延期支付达成协议，造成工程无法进行的，承包人可以停止施工，发包人应承担违约责任，并按工程总价的万分之一/日向承包人支付赔偿金。
12. 争议解决
双方就经济纠纷达成协议不能的，可以依法向原告住所地人民法院起诉。
13. 其他
（1）发包人与承包人履行完本合同规定的全部义务后，发包人应向承包人颁发履约证书，本合同终止。
（2）合同权利义务终止后，发包人与承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
（3）本合同一式____份，具有同等效力，发包人、承包人各执____份。
（4）双方可根据有关法律、行政法规和工程的实际情况，经协商一致，可以对本合同的内容进行具体化、补充或修改，修改后的合同内容与本合同具有同等效力。
承办单位：（加盖公章）
代理人：
______年___月___日
承办单位：（加盖公章）
代理人：
______年__月__日
钢结构施工合同第二部分
合同编号____________________
项目名称：________________________________________
项目编号：___________________________
承包商：__________________________
承包商：__________________________
签署日期：________________________________________
签署地点：__________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程合同条例》及有关规定，为明确双方在工程建设过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 项目
1. 项目名称：________________________________________
2. 项目地点：________________________________________
3.项目批准单位：____________________批准文号____________________（指有权批准该项目的部门编号）项目监理单位：
4、合同范围及内容：（详见工程清单）；工程建筑面积__________（平方米）；其他：__________
5、工程造价：___________（万元），其中土建工程：__________（万元），安装工程：__________（万元）。
第二条 施工准备
1. 合约发行人：
1、______月前完成建筑红线外“三通”，并负责红线外便道的养护。
2、当月______前，负责接通施工现场总水源、电源、变压器（含水表、配电箱），满足施工现场用水、用电需要。障碍信息。
3、本合同签订后______日内办理建筑许可证。
4、合同签订后______天内（以最后签订的图纸为准），提供_份完整的建筑安装图纸和______份施工技术资料（含地质、水准坐标控制点）。
5、组织承包方、发包方、设计单位及有关部门参加施工图简报审查，并编写三方签字的简报审查记录，于_日内送达各有关单位。于_日内提供审查记录及修改后的施工图______份。
2. 承包商：
1、负责施工区域临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维护；
2、组织施工管理人员及材料、施工机械进场；
3、编制施工组织设计或施工计划、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等发运计划（含月计划）、水、电消耗计划等，提交发包方。
第三条 项目期限
1、根据国家建设工期定额和使用需要，约定建设工期为______天（日历天），自__________年________月______日止至__________年________月______日竣工验收（各单位工程开工、竣工日期见附件1）。
2.工程开工前_____天，承包人应当向承包人发出开工通知。
3、发生下列情况，经发包方现场代表签字，工期相应顺延：
1、按照施工准备规定，不能提供施工场地，不能接通供水、供电道路，不能清除障碍物，影响施工现场的；
2.发包方负责供应的任何材料、设备、成品或半成品未能满足施工需要或者经检验发现有缺陷需要修理、更换、替换或交换，影响工程进度的；
3.重大设计变更，不属于包干系数范围内，提供的工程地质资料不准确，导致设计方案改变或影响进度，无法施工；
4、停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次4小时以上）影响正常施工的，将影响正常施工；
5.因非承包商原因导致监理签证未能及时办理，从而影响下一道工序的施工；
6.未按照合同规定支付预付款、工程进度款、采购材料差价，影响工程施工的；
7、因不可抗力造成工期延误。
第四条 工程质量
1、经双方研究，本工程质量需满足下列要求：
2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、法规和标准进行施工，并接受承包方派出的代表的监督。
3.承包方在施工过程中必须遵守以下规定：
1.承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品等，必须按照有关规定提供质量证明书，或经检验合格后，方可用于工程；
2.承包方提供的主要原材料、设备、构配件及半成品等也必须有质量证明书方可用于工程，材料的变更或代用，须经原设计单位同意，并出具正式书面通知，由承包方代表签字后，方可用于工程；
3、隐蔽工程必须经承包方代表检查验收合格后，方可进行下一步施工；
4、承包方应按照质量检验评定标准对工程分项、分段、单元进行质量评定，并将单元质量评定结果及时送交承包方和质监站。质监站对结构进行中间验收；
5、施工中发生质量事故，承包方应及时向承包方代表和当地建设工程质量监督站报告。一般质量事故处理结果报承包方和质监站备案；重大质量事故处理方案报承包方和质监站备案。经设计单位、质监站、发包方等单位共同研究，经设计、施工单位签字后实施；
6、工程竣工后，承包人应按规定对工程提供保修，保修期从竣工验收合格之日起计算。
第五条 工程材料、设备供货、验收及差价处理
1.承包方应以实物或指标形式提供下列材料和设备（详见附件2）：
2.承包方应购买除承包方供应的材料、设备以外的其他材料、设备；
3、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证，方可用于工程，如任何一方认为对方提供的材料需要复验，应准予复验，复验费用由要求复验的一方承担，复验费用由提供材料、设备的一方承担；如不符合质量要求，应按有关规定处理，复验费用由提供材料、设备的一方承担。
四、本工程材料设备差价处理方法：____________________
第六条 工程价款支付与结算
工程价款支付结算按照中国人民建设银行制定的《基本建设工程价款结算办法》执行。
1.本合同签订后__日内，发包方应支付不低于合同总价(或当年投资额)的%的材料准备费，即人民币__________万元；临时设施费，即土建工程合同总价的____%，即人民币____万元，安装工程劳务费为人民币__________万元；材料设备差价费为人民币__________万元，分______次支付，每次支付的时间及金额如下：
2、承包方在收到承包方月度进度报告后，须根据核实的工程进度，在______天内支付进度款，当进度款达到合同总价______％时，按规定的比例逐步扣付进度款。
相关合同模板：弱电工程施工合同、消防工程施工合同、防水工程施工合同、爆破工程施工合同、电力工程施工合同、水利水电工程施工协议、绿化工程施工合同、水利水电工程施工协议、装饰装修施工协议书
3、当工程价款支付达到合同总价的95%时，不再支付进度款，竣工验收合格后，保修期满后将本金及利息（财政拨款不承担利息）一次性支付给承包商。
4、承包人拖欠工程进度款或者尾款的，应当按拖欠金额每日千分之_____向承包人支付罚款。
5、因承包方未支付工程款或采购材料差价，影响工程进度，造成承包方停工、闲工等损失的，由承包方自行承担。
六、合同费用结算方式：______________________________________________________
七、承包方应于单项工程竣工验收合格后______日内将竣工结算文件送发包方和承办银行审核。发包方应于收到结算文件后______日内完成审核。逾期未提出书面异议的，承包方可向承办银行提请批准付款。
第七条 施工和设计变更
1、承包方交付的设计图纸、说明书及有关技术资料作为施工的有效依据。施工开工前，承包方应组织设计交底、三方评审，制作评审记录，作为施工的补充依据，承包方与承包方不得擅自修改。
2、施工中发现设计有错误或严重不合理之处，承包人应及时书面通知承包人，承包人应及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包人应按修改或变更内容进行修改或变更，如发生额外费用（包括返工损失、停工、空工、人员及机械设备搬迁、材料、构件积压的实际损失）由承包人承担，并调整合同价款。
3.承包方在保证工程质量、不降低设计标准的前提下，应当提出合理的修改设计和工艺建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施，并按照国家规定分配节余价值。
4、承包人如需变更设计，须由原设计单位发出正式变更通知书，并修改图纸后，承包人方可实施，如属重大修改或费用增加，须另行协商，在取得投资实施证明，且技术资料及设计图纸齐全后，承包人到时方可实施。
第八条 项目验收
1、竣工工程验收以国家颁发的《基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院有关部门制定的竣工验收规程、施工图则及说明、施工技术文件为依据。
2、工程施工期间，地下工程、结构工程必须有隐蔽验收发证、试压、试水、防渗等记录，竣工工程质量经当地质量监督部门检验合格后，承包方要及时办理验收发证手续。
3.工程竣工验收合格后，承包方可使用。
在规定的保修期内，承包人对施工中发生的任何质量事故和质量缺陷应当提供免费保修，保修条件、范围和期限按照《建设工程保修办法（试行）》执行。
第九条 违约责任
承包商的责任：
1、工程质量达不到合同要求的，公司应负责免费修理或返工。如因修理或返工造成交货延期，公司应支付延期交货违约金。
2.工程不能按照合同规定的建设工期交付使用，应按照本合同第九条提前、延期建设奖励、罚款的规定支付逾期罚款。
承包商的责任：
1.一方未按照合同规定履行义务，除延误竣工日期外，还应当赔偿承包人因此造成的实际损失。
2.工程中途停工、延误，或因设计变更或设计错误而需返工时，应采取措施补偿或减少损失，同时对因停工、闲置、返工、运气不佳等造成的人员、机械设备损失、搬迁、材料及构件积压等实际损失，应向承包人予以补偿。
3.工程未经验收，承包人提前使用或擅自使用，由此引起的质量或其他问题由承包人负责。
4、承包方自验收通知书发出之日起逾期______日仍未进行验收的，应当按照规定支付逾期罚金。
5、工程款未按合同规定支付，应按银行逾期付款规定，每天按逾期付款额的万分之三向承包商支付赔偿金。
第十条 争议解决
任何一方违反本合同，双方协商不成时，按下列方式解决：
1、向经济合同仲裁机构申请仲裁；
2.向人民法院起诉。
第十一条 附则
1、本合同一式______份，合同附件______份。甲、乙双方各执一份原件，其余复印件由合同双方报经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。合同公证应报建筑物所在地工商、公证处公证。
2、本合同自双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，如需办理公证的，自公证完毕之日起生效，工程竣工验收符合要求、结算完毕、支付工程款后终止。
3、本合同签订后，承包方与承包人如需提出修改的，经协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
缔约方（盖章）：___________ 缔约方（盖章）：___________
法定代表人（签字、盖章）：___________ 法定代表人（签字、盖章）：___________
授权代理人（签名）：___________ 授权代理人（签名）：___________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
建设银行建设管理部认证（公证）机构办理
（邮票） （邮票） （邮票）
公证意见
负责人：
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
钢结构施工合同第三部分
施工合同项目名称：
承建商（全名）：
承建商（全名）：
双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本建设工程达成协议，订立本合同。
第一条 项目名称
项目名称：
项目地点：
第二条 工程承包范围
第三条 合同工期：自承包方收到全部工程预付款次日起至__年__月__日钢结构工程施工合同，共计日历天数：日历天； 工程安装日期：自……下达书面开工令、工程达到预定施工状态之日起至__年__月__日，共计日历天数为_日历天。
第四条 质量标准
工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx工程质量满足上述标准规定的合格工程质量要求。
第五条 合同价格及支付
1.合同价格：
2、工程工作量增加：
1.施工期间发生设计变更或承包人增加工程量，承包人与承包人应在施工前就原因及增加工程量达成协议，并以书面形式确认；
2、追加合同价款应与工程款同时支付。
3. 付款方式
1、本合同签订之日起三日内，发包人支付合同总价的30%作为材料预付款；
2、材料交货之日起3日内，发包人支付合同总价的40%。
3、竣工验收合格后三天内，承包方应支付工程总价的95%（含增加工程量部分）
4、留取5%作为工程质量保证金，保证期满后（工程竣工之日起一年）14日内缴纳。
第六条 承包商的工作
（1）发包人完成三通一平，保证施工场地设施齐全，满足施工要求；施工用水、电由施工现场接通至施工现场30米半径范围内，并承担承包人施工期间发生的一切水、电费用；
（2）确定水准点、坐标控制点，并以书面形式提交承包商，以便现场检查；
（3）办理施工许可证及其他施工所需的证件、批准文件等申请审批手续；
（4）发包人应按照合同的约定，按时、足额向承包人支付工程款。
第七条 承包商的工作
（1）按照合同约定的工期完成建设工程。工程质量符合协议约定的质量标准；
（2）向承包商提供工程进度计划及相应的进度统计报告；
（3）确保施工现场地下管线和相邻建筑物、构筑物的保护；
（4）遵守相关主管当局的管理现场交通，建筑噪声，环境保护和生产安全等，根据法规遵守相关程序，并以书面形式通知承包商。
第8条建设期限
如果由于以下原因延迟了施工期，则将相应地推迟施工期。
1.承包商未能协调并准备工作的条件；
2.承包商未能在约定的日期支付项目的预付款和进度付款，从而导致无法正常进行施工；
3.设计更改并增加工程工作量；
4.停电是由不归因于承包商或一周内持续8小时以上的原因持续超过8小时引起的。
5.不可抗力因素。
第9条安全责任
1.承包商应遵守有关项目施工安全的相关管理条例，严格按照安全标准组织建筑，接受行业安全检查员的监督和检查，采取必要的安全保护措施，并消除潜在的安全隐患。
2.承包商应对其安全性提供安全教育，并要求承包商违反安全管理法规的施工。
第10条项目完成
1.承包商必须在合同中商定的完成日期或承包商商定的扩展期完成项目；
2.如果承包商无法在合同中商定的完成日期或由于承包商归属的原因而同意的延长期限，则承包商应承担违反合同的责任。
3.如果雇主在收到承包商提交的完成录取通知后的3天内未能组织接受，或者在接受后的3天内未能提出任何评论，则应认为已批准了票据接受报告。
4.承包商不得在接受之前或最终接受之前使用该项目。
第11条违反合同的责任
1.如果由于承包商的过错，该项目的质量未能符合商定的质量标准，则承包商应承担返工或加强措施所产生的所有费用；
2.如果由于承包商的错而延迟了建筑期限，则承包商应以每天总建筑成本的0.03％赔偿雇主；
3.如果雇主未能按照合同中约定支付施工费（进度付款），而两方未能就延期付款达成协议，从而导致无法进行建设，则承包商可以停止建设，雇主应承担违反合同的责任，并支付一千分之二的总建筑费用。
4.如果在本合同中不同意任何事项，则应按照建设工程合同的一般条款（GF-1999-0201）来解决。
5.如果双方未达成关于经济争端的协议，他们可能会向原告居住地的人民法院提起诉讼。
合同签署日期：__年___月____日
合同签署地点：____承包商办公室_______
双方同意签署和密封后，该合同应生效。
该合同分为四个副本，只有在签名和密封时才有效。
承包商：（签名，密封）：承包商：（签名，密封）
代理：代理：
钢结构建筑合同第4部分
建筑部门：（称为党A）
建筑部门：（称为党派）
根据中华人民共和国民法典的原则和中华人民共和国的建设法，鉴于该项目的具体情况，两党已达成以下协议：
1.项目概述：（包括项目名称，位置，钢结构区域等）
2.项目合同方法：包括人工，材料，质量和安全性
3.对工程材料的确认：在市场上没有图纸上标记的某些材料规格，并通过党A和党派之间的谈判确定。100*250平方管被市场上的100*200平方管取代。
4.项目日期：10天
5.项目质量：必须严格按照A方提供的图纸进行施工。项目质量必须符合同一行业的合格标准。
7.项目接受方法：
根据图纸和合同要求，在完成该项目的钢结构和合同要求之后，应在完成后的10天内签署接受报告，并在不接受的情况下进行处理。
8.付款任期和方法：在合同评估日期，a方应支付b票的预付款10,000元。
ix。保修内容和时期：一年。
10.两方的其他义务：画廊上的80*抗菌木材仅为80*185。
政党A的义务：
1.土地使用和建筑许可证：
2.建筑工地应准备好开始工作，并确保进入道路，电力，水和其他建筑工地。
3. A党的现场代表应前往施工现场检查党B的传入材料，检查每个子项目的构建质量，与B党的负责人合作，并及时地指出并纠正任何问题，并及时地进行整理。
4.如果党会因缺水而停止工作时间，则A除了延长施工期，B党还应补偿党员的工资及其机器的停车费（每天的工作人员工资，
B党的义务：
1.必须使用遵守法规的各种原材料来确保项目质量。
2. B党对建筑安全负责，而A党没有承担任何责任。
XI。
该合同将自愿签订，并在签名后生效。
12.如果本合同中未涵盖任何事项，双方必须进行谈判并签订补充协议，该协议应与本合同相同。
13.该合同分为两个副本，每一方为一份，并将在签名和密封后生效。
A党：B派对：
法律代表：法律代表：
代理：代理：
合同签署时间：
钢结构建筑合同第5部分
承包商：__________________________
承包商：__________________________
项目名称：__________________________
项目号：__________________________
签署日期：____________________________________
签名地：_______________________________
根据中华人民共和国的经济合同法，建筑和安装工程合同和其他相关法规的规定，以阐明双方在建设过程中双方的权利，义务和经济责任，该合同是在两方之间的磋商和协议后签署的。
第1条项目
1.项目名称：_______________________________
2.项目位置：__________________________
3.项目批准单位：
