建设工程施工合同范文1
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国建筑法》等相关法律和行政法规，秉持平等、自愿、公正以及诚实信用的原则，经友好磋商后，双方针对平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂的新厂建设事宜达成了共识，并签订了本合同。
一工程概况
工程名称为平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂的新厂建设以及场平工作。
1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村
1.3工程内容：
新厂建设需要用地进行平整工作，同时要进行土石方开挖清理，其体积为 92 米×70 米×8 米，总计 51520 立方米，并且包含运输，运输距离不超过 5 千米。
厂区进行场平之后，开始进行保坎建设。保坎的高度为 8 米，宽度为 2.5 米，均距为 92 米，其体积总计为 1840m³。
③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。
④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分场地绿化处理工程。
⑥、厂房建设图纸范围内容。
⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。
⑧、办公区域的装饰部分。
1.4工程承包范围：上述工作范围。
1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。
二、工程质量要求：合格。
工程工期有约定，于 20xx 年 1 月 1 日开始进场，竣工的日期是 20xx 年 6 月 30 日。
此工程需要报建，并且政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。
五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。
六、工程造价及支付：
此工程采用合同包干价的方式钢结构施工协议书，整个工程造价的总计金额为 516.3 万元，大写写作伍佰壹拾陆万叁仟元整。
支付情况：
甲方需要按照乙方当月进度中已经完成的工程量的 85%进行支付。（支付时间为每月 25 日，用于结算当月的工程量。）
工程完工之后，甲方会在一个月的时间内（也就是 25 个工作日内）把工程款支付到 97%。
剩余工程款的 3%是保修金，保修期有一年时间。当保修期到期后，如果没有质量问题，甲方就会把这部分保修金全额支付给乙方。
七、组成合同的文件：
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书;
中华人民共和国建设部与国家工商局联合制定的合同范畴为 GF-1999-0201，其中包含通用条款和专用条款。
3、标准、规范和有关技术文件;
图纸，双方关于工程的洽商以及变更等方面的书面协议或者文件，被视为本合同的组成部分。
合同签订后，单份合同具有同等的法律效力。双方都应当共同遵守该合同。如果有一方违约，就需要赔偿守约方工程总价 5%的损失。
九、纠纷解决方式
双方约定，要通过法律途径来解决问题。具体而言，是在原告的所在地域居住地的县级人民法院或者市级人民法院进行解决。
十、此合同一式肆份，双方各执两份。
甲方的公章为：_________ ；乙方的公章为：_________ 。
法定代表人签字如下：_________ 另一位法定代表人签字如下：_________
____年__月__日 到 ____年__月__日
建设工程施工合同范文2
建设方：以下简称甲方
施工方：以下简称乙方
甲方原本有一层，现在需要加建二层，于是将工程包工给乙方进行施工。为了能够保质保量地完成本工程，经过双方的协商钢结构施工协议书，达成了如下协议：
甲方供应原材料。乙方负责进行从主体到装修的全部工程施工。在设计方面，乙方应按照甲方的意见来执行。
单价按照建筑面积来计算，每平方米的价格是壹佰叁拾伍元，并且这个价格是付给乙方的，其中包含了水电安装的费用在内。
其他装修应符合施工规范。
主体结构有要求，板面筋布为 150mm。扎筋需按建筑施工强制性要求进行满扎。立柱、挑梁、圈梁、次梁应按照物理学性能来制作。在混凝土浇灌方面有要求，立柱、楼板、梁的所有浇筑混凝土标号为 C20。立柱和梁不能有空洞和露筋，楼面要平整且无裂缝。
乙方在施工期间需做好安全防护设施，要将安全放在首位，质量也放在首位。倘若在施工过程中，出现自身伤亡以及第三者伤亡的事故，那么所有的后果都应该由乙方来承担，而甲方无需承担任何责任。
乙方在施工过程中若要求付款，甲乙双方需进行协商并决定支付事宜。待工程全部完成且验收合格后，应一次性付清全部款项。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设工程施工合同范文3
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国建筑法》等相关法律、行政法规。秉持平等、自愿、公平且诚实信用的原则。双方针对本建设工程施工事宜达成一致意见。进而订立本合同。
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程内容：资金
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：竣工日期：
合同工期总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(小写)￥：元(大写)：
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的文件属于本合同的组成部分。
本协议书里的一些词语含义和本合同第二部分《通用条款》中赋予这些词语的定义是一样的。
承包人在质量保修期内，会承担工程质量保修责任。
发包人承诺支付其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
